+7 (499) 653-60-72 Доб. 448Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 773Санкт-Петербург и область
Главная
работа
Договор на изготовление и поставку бытовку

Договор на изготовление и поставку бытовку

Поставщик обязуется: 2. Изготовить и поставить Товар в сроки, указанные в настоящем Договоре: 2. Одновременно с передачей Товара передать Покупателю всю необходимую документацию на Товар, сертификаты качества на используемые при изготовлении Товара материалы , гарантийные талоны, прочие документы завода-изготовителя. При готовности Товара к передаче Покупателю, уведомить об этом Покупателя по телефону и по электронной почте.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Производство и монтаж модульных зданий

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Блок-контейнера

Поставщик обязуется: 2. Изготовить и поставить Товар в сроки, указанные в настоящем Договоре: 2. Одновременно с передачей Товара передать Покупателю всю необходимую документацию на Товар, сертификаты качества на используемые при изготовлении Товара материалы , гарантийные талоны, прочие документы завода-изготовителя. При готовности Товара к передаче Покупателю, уведомить об этом Покупателя по телефону и по электронной почте.

Поставщик вправе: 2. По согласованию с Покупателем досрочно поставить Товар. Покупатель обязуется: 2. Осматривать и принимать Товар по количеству и качеству. Своевременно и в полном объеме произвести Поставщику оплату за Товар. Подписать документ о приемке Товара при отсутствии претензий к поставленному Товару. Срок действия Договора - до полного выполнения Сторонами своих обязательств. Доставка товара осуществляется за счет Покупателя.

Датой поставки Товара считается дата получения Товара Покупателем. Факт поставки Товара подтверждается товарной накладной на получение-отпуск товара. Поставщик несет риск случайной гибели или повреждения товара, а также повреждения товара во время перевозки вплоть до момента передачи товара Покупателю и подписания им документа о получении Товара.

Поставляемый Товар должен соответствовать стандартам качества, предъявляемых к товарам такого рода. При нарушении условий о качестве товара Поставщик в течение 10 десяти календарных дней с момента направления претензии обязан заменить бракованный товар за свой счет. Сдача-приемка поставляемого Товара оформляется Сторонами путем составления и подписания в двух экземплярах товарно-транспортных накладных на получение Товара, счета, счет-фактуры.

Поставка Товара считается произведенной после передачи товара в соответствии с условиями настоящего договора и всех документов п. Право собственности на Товар переходит к Покупателю после его передачи. Цена, установленная настоящим договором, является твердой, включает в себя все расходы, затраты, налоги, сборы Поставщика, а также стоимость всех необходимых для производства работ материалов и оборудования, изменению ни при каких условиях не подлежит.

Порядок и сроки оплаты по договору следующие: 5. При просрочке оплаты суммы аванса пени и штрафы, проценты не начисляются, но Поставщик вправе требовать сдвига срока поставки Товара на период просрочки Покупателя. Счет, счет-фактуры, и или товарные-транспортной накладные на Товар являются основанием для финансовых взаиморасчетов Сторон. Сторона освобождается за частичное или неполное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера.

К таким обстоятельствам чрезвычайного характера относятся: наводнение, пожар, землетрясение или иное явление природы, эмбарго, а также война, военные действия или действия государственных органов. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна немедленно письменно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору. В случаях, предусмотренных п. При не достижении договоренности настоящий договор считается расторгнутым и Стороны об этом составляют соглашение.

Срок рассмотрения претензии в порядке досудебного урегулирования спора — 10 календарных дней с момента направления претензии по почте. Претензии могут направляться также по электронной почте. Споры, вытекающие из настоящего договора, разрешаются в Арбитражном суде Московской области. Взыскание неустойки является правом, но не обязанностью Сторон.

Положения п. Одностороннее расторжение Договора осуществляется путем письменного уведомления, с указанием срока прекращения действия Договора. Уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Все документы направляются за подписью и печатью стороны в виде прикрепленного документа в формате PDF цветной формат. Стороны признают действительность направляемых по электронной почте документов, однако это не освобождает стороны от обязанности направить документы в бумажном виде по почте по требованию стороны.

В случае изменения юридического адреса или банковских реквизитов Стороны договора обязаны уведомить об этом друг друга в письменной форме в течение трех календарных дней с момента таких изменений. Договор Главная Договор. Предмет договора 1. Права и обязанности Сторон 2. Срок Договора, порядок и условия поставки 3. Порядок приемки.

Цена и порядок расчетов 5. Ответственность сторон 6. Форс-мажорные обстоятельства 7. Заключительные положения 8. Одинцово, Можайское ш, д. Бытовки Железнодорожный , Бытовки Электроугли. Бытовки Люберцы , Бытовки Малаховка.

Договор изготовления и поставки строительного вагончика

Чтобы уточнить цены на товары и услуги в рубрике Бытовки мастерские или купить их - свяжитесь с компанией поставщиком. При установке дополнительного оборудования можно устроить внутри баню. Цены производителя!

Подрядчик обязуется произвести погрузку и доставку собственными силами автомобильным транспортом на место строительства и произвести монтаж комплекта дачного дома на фундамент заказчика по указанному им адресу. Заказчик обязуется во время принять по акту приемки и по качеству и количеству материалы и вовремя оплатить их в ниже оговоренные сроки. Так же Заказчик обязуется вовремя принять по акту приемки и оплатить выполненные подрядчиком работы по монтажу фундамента и установке комплекта дачного дома в ниже оговоренные сроки.

Каталог продукции. Мобильные здания вагон дома. Адрес: , Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул.

Типовой образец договора купли-продажи бытовки (вагончика)

Блок-контейнера это специальные строения, различного бытового назначения. Блок-контейнера позволяют обеспечить проживание и быт в различных трудных условиях. Наши блок-контейнера могут использоваться как:. Блок контейнера имеют следующую конструкцию: Каркас блок-контейнера выполняется ввиде сварной конструкции из швеллера, уголка, профиля, прокатного листа, а также бруска х50мм. Ячейки заполняются специальным утеплителем изовер, урса и т. Снаружи каркас блок-контейнера обшивается оцинкованным профилированным листом. При изготовление крыши блок-контейнера используются стальные листы которые свариваются между собой. Внутренняя отделка блок-контейнера выполняется из хвойной вагонки, двп оргалита , МДФ, пластика сайдинга. На фото приведен блок-контейнер с отделкой хвойной вагонкой. Наружная дверь блок-контейнера имеет размер хмм и обшивается оцинкованным листом.

Производство бытовок и блок контейнеров в Москве

Заказчик обязуется создать Исполнителю необходимые условия для выполнения работ на земельном участке далее - место проведения Работ , принять результат Работы и оплатить её согласно п. Заказчик обязан обеспечить возможность подъезда автомобильной техники автомобильной техники не повышенной проходимости Исполнителя непосредственно к месту проведения Работ. Место проведения работ и транспортные услуги. Точное место проведения Работ определяется Заказчиком самостоятельно непосредственно до начала производства Работ.

Абсолютно бесплатно и без лишних разговоров произведем замену.

Предмет договора 1. Поставщик обязуется:. Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Договор на изготовление бытовки

Вы можете воспользоваться услугой "Заказать обратный звонок". Просто укажите свое имя, номер телефона и предпочтительное время звонка, и мы сами Вам позвоним. Предмет договора 1.

Изготовление деревянных домов. Строительство деревянных домов и коттеджей в Тюмени по выгодным ценам! Предлагаем Вам скачать образцы договоров: Договор на изготовление фундамента. Строительство бань. Отделка деревянных домов.

Договор подряда на изготовление доставку и монтаж комплекта дачного дома

Мы производим бытовки сборно-разборного типа — это современный и усовершенствованный вариант привычной цельносварной бытовки. Безопасно летом: нагреваясь на летнем солнце, используемые во внутренней отделке материалы не выделяют токсичных веществ. Бытовки адаптированы для моментальной эксплуатации. Для установки модуля на объекте потребуется не более 20 минут. Также на базе Хаски можно собирать модульные здания.

Предлагаем к реализации новые и бу бытовки по привлекательной цене. от поставщиков — гарантия своевременного изготовления бытовок. свяжутся с вами, уточнят детали заказа и составят договор на поставку продукции.

Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте. Товар, не соответствующий условию данного Договора об ассортименте, считается принятым, если Покупатель в течение 10 дней после его получения не сообщит Продавцу о своем отказе от товара. Получить полный текст 6.

Купить бытовку в Свободном

Дачные бытовки - внутренняя отделка деревянная вагонка. Строительные бытовки - внутренняя отделка ДВП. Использование в производстве бытовок только экологически чистых материалов; Невысокая стоимость любой, независимо от размера, конструкции бытовки; Долговечность.

Бытовки под ключ, готовые перевозные бытовки

Каркас выполняется из деревянного бруса или металлического профиля-швеллера, внешняя обшивка — из вагонки с последующим окрашиванием или оцинкованного профилированного листа. Для утепления в типовом варианте применяется высокоэффективный изоляционный материал URSA толщиной 50мм. На сайте представлен прайс-лист , где указаны цены на все стандартные бытовки.

Образец типового договора купли-продажи вагончика. Вагончик — представляет собой передвижное помещение, предназначенное для рабочих или административно-технического персонала.

Аренда бытовки Киев. Если Вас интересует как это происходит — скачайте договор аренды Если Вы уже определил ись с выбором бытовки, вагончика, строительного домика или прорабской, предлагаем Вам перед принятием решения прочесть типовой договор аренды или купли-продажи. В этом разделе мы постарались максимально охватить проблемы связанные как с арендой бытовок так и с покупкой сроки аренды, материал изготовления вагончиков, чем бытовка может Вам послужить, кроме жилого помещения для строителей и многое другое. Напоминаем, что Аренда бытовки Киев в нашей компании составляет от грн.

Бытовки мастерские

Подрядчик обязуется произвести погрузку и доставку собственными силами автомобильным транспортом на место строительства и произвести монтаж комплекта дачного дома на фундамент заказчика по указанному им адресу. Заказчик обязуется во время принять по акту приемки и по качеству и количеству материалы и вовремя оплатить их в ниже оговоренные сроки. Так же Заказчик обязуется вовремя принять по акту приемки и оплатить выполненные подрядчиком работы по монтажу фундамента и установке комплекта дачного дома в ниже оговоренные сроки. Детали, из которых изготавливается комплекта дачного дома, должны быть изготовлены из строевой древесины. Подрядчик может выполнить свои обязанности по настоящему договору досрочно. Заказчик в случае досрочной сдачи объекта обязан досрочно принять и оплатить выполненные работы. Стоимость настоящего договора цена договора , включая материалы на фундамент и изготовление фундамента, изготовление сруба и материалов, погрузка и доставка сруба и материалов силами подрядчика , установка сруба на фундамент изготовленный подрядчиком.

An error occurred.

Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в настоящем договоре, а также действующим законодательством РФ. Пол утеплен керамзитом, стены и потолок утеплены минеральной плитой толщиной 50 миллиметров. Отделка бытовки снаружи — имитация бруса шириной миллиметров.

Комментарии 0
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. odnehers

    Замечательно, это ценный ответ